甘肃省2016年一级建造师：项目管理的PMC模式试题

甘肃省2016年一级建造师：项目管理的PMC模式试题

第一篇：甘肃省2016年一级建造师：项目管理的PMC模式试题甘肃省2016年一级建造师：项目管理的PMC模式试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、关于卫生间防水基层找平的说法，正确的是。A：采用1：3水泥砂浆进行找平处理，厚度20mm B：采用1：3水泥砂浆进行找平处理，厚度30mm C：采用1：4水泥砂浆进行找平处理，厚度30mm D：采用1：5水泥砂浆进行找平处理，厚度30mm E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

2、关于瓷砖面层地面勾缝的说法，正确的是。

A：同种、同强度等级、同色的水泥膏或1：1水泥砂浆，缝应低于砖面0．5～1mm B：同种、同强度等级、同色的水泥膏或1：1水泥砂浆，缝应低于砖面1～2mm C：同种、同强度等级、同色的水泥膏或1：3水泥砂浆，缝应低于砖面0．5～1mm D：同种、同强度等级、同色的水泥膏或1：3水泥砂浆，缝应低于砖面1～2mm E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、企业所得税法所称企业以非货币形式取得的收入，应当按照确定收入额。A：公允价值 B：重置价值 C：历史价值 D：原始价值 E：玻璃幕墙

4、施工安全检查中的查整改的主要内容是（）。A：检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度B：主要检查安全生产管理是否有效

C：主要检查对过去提出的安全问题和发生的生产事故及安全隐患是否采取了安全技术措施

D：检查对伤亡事故是否及时报告，对责任人是否已经做出严肃处理

5、关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是。

A：隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度

不小于50mm B：胶粘剂要随配随用，并应在60min内用完C：隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行；无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装

D：板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

6、我国会计制度规定，企业的资产负债表一般采用。A：账户式B：多步式 C：单步式 D：报告式 E：玻璃幕墙

7、检查斜坡堤置换淤泥质软基的平面位置及深度的体积平衡法适用于具备抛填计量条件的工程。A：一般

B：工作量大的一般

C：抛填石料流失量较小的 D：特殊

E：安装高度

8、无缝线路轨道砟肩应使用碎石道砟堆高15cm，堆高道砟的边坡坡度应采用。A：1：1 B：1: 1．5 C：1：1．75 D：1：2 E：工程月(周、日)报

9、下列关于费用与成本的关系描述错误的是。

A：生产费用是构成产品生产成本的基础，一定期间的生产费用一定等于一定期间的生产成本

B：成本是对象化的费用，其所针对的是一定的成本计算对象

C：费用是针对一定的期间而言的，生产费用经对象化后，才可能转化为产品成本

D：成本和费用都是企业除偿债性支出和分配性支出以外的支出的构成部分 E：玻璃幕墙

10、计量检定是指评定计量器具的。A：计量偏差 B：计量效果 C：计量性能 D：计量寿命 E：中标通知书

11、某建筑工程有限公司2013年3月31日的资产负债表显示：公司负债总额250万元，流动负债总额50万元。根据企业会计准则及其相关规定，公司非流动负债总额应为。A：50万元 B：100万元 C：200万元 D：400万元 E：玻璃幕墙

12、浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是而使颗粒浮起。A：

使矿物颗粒比重减小 B：使颗粒附着在泡沫上 C：使颗粒与泡沫化学作用

D：利用颗粒与泡沫的不同比重 E：水平、垂直混合安放

13、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误提法是。A：关键工作的持续时间最长B：关键工作的自由时差为零

C：相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

D：关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

14、合同文件中包括①技术标准和要求②图纸③工程量清单，合同通用条款中规定其优先顺序应该是（）。A：①②③ B：①③② C：

③①② D：③②①

15、垛码混凝土枕应上下同位，层间承轨槽处应垫以小方木或其他材料，其顶面应高出挡肩或预埋件。A：顶面50mm B：顶面40mm C：顶面30mm D：顶面20mm E：工程月(周、日)报

16、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）。A：

要约 B：要约邀请 C：承诺

D：承诺生效

17、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55％，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5％，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4．5万台。若企业要盈利，生产能力利用率至少应保持在以上。A：45％B：50％C：55％D：60％

E：玻璃幕墙

18、采用经验确定法确定工序延续时间，认为该工序时间是的说法不甚合理。A：众多施工单位的经验综合B：该施工单位所要求的时间 C：不同单位的统计结果

D：定额增加一个余量的结果 E：水平、垂直混合安放

19、根据有关规定，机组启动验收，由__进行。

A．项目法人会同电网经营管理单位共同组织机组启动验收委员会B．国家经贸委委托国家电力公司或其他单位会同有关省级政府主管部门共同组织工程蓄水验收委员会

C．项目法人会同有关省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会 D．项目法人自行组织

20、自动化仪表工程中测温元件必须采取防弯曲措施的起始温度是。A：300℃ B：500℃ C：700℃ D：1000℃

E：中标通知书

21、因素分析法可以分为连环替代法和差额计算法，这两种方法的关系是。A：连环替代法与差额计算法的复杂程度相等B：差额计算法与连环替代法的基本原理不相同C：差额计算法是连环替代法的一种简化形式 D：连环替代法是差额计算法的一种简化形式 E：玻璃幕墙

22、铁路轨道工程滑道法装卸钢轨，滑道坡度要适当，安放要稳固，装卸12．5m长的钢轨，滑行轨应不小于根，装卸25m长钢轨，滑行轨应不小于根。A：2，3 B：2，4 C：3，6 D：4,8 E：工程月(周、日)报

23、调频广播发射机频率范围为A：526．5—1605．5kHz B：48．5—84MHz C：87—108MHz D：167—223MHz E：安全措施

24、软土路基上填筑路堤应按下列限值辅助控制填筑速率：边桩水平位移量每天不得大于，路堤中心地面沉降量每天不得大于。A：20mm，20mm B：30mm，20mm C：5mm，10mm D：15mm，20mm E：工程月(周、日)报

25、我国现行《企业会计准则》规定，实行权责发生制的前提是。A：会计分期假设与收付实现 B：会计分期假设与持续经营 C：持续经营与公允价值计量 D：公允价值计量与历史成本 E：玻璃幕墙

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、作业技术交底是取得好的施工质量的条件之一，为此，每一分项工程开始实施前均要进行技术交底，技术交底书应由编制。A：专业

监理工程师 B：施工主管技术人员 C：专业工程师 D：分包单位技术负责人 E：速度比率

2、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL／T 5148-2001，隧洞混凝土衬砌段的灌浆，应按的顺序进行。A：先回填灌浆后固结灌浆 B：先固结灌浆后回填灌浆 C：同时进行 D：无所谓E：保证安全和使用功能的重要检验项目

3、施工过程的质量评价控制图法根据控制对象的不同，可以分为。A：全面控制图和部分控制图两大类B：宏观控制图和微观控制图两大类 C：整体控制图和局部控制图两大类

D：计量值控制图和计数值控制图两大类 E：水平、垂直混合安放

4、矿山建设过程中，地层变形、位移和地下水迁移和运动，地表受到影响是由于导致地层压力和地下生态环境失衡引起的。A：疏干排水 B：地下开挖 C：山体滑坡 D：山体开裂

E：水平、垂直混合安放

5、倾斜巷道施工，不符合安全规定的是。

A：应设置防止跑车、坠物的安全装置和人行台阶

B：斜井断面较小时，在井筒内应设置施工用的临时躲避硐室，硐室间距不宜大于50m C：在斜井井筒中部设固定式井内挡车器D：因工作面需要移动推进，工作面后方可以不设安全挡车器E：水平、垂直混合安放

6、内河整沉建筑工程，当其基价定额直接费低于200万元时，其定额直接费应乘以系数。A：1．02 B：1．03 C：1．04 D：1．05 E：安装高度

7、施工企业质量管理体系文件不包括（）。A：质量方针和质量目标 B：质量手册 C：质量记录 D：质量评审

8、下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。A：第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B：第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周

C：第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周D：

第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E：在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常

9、安全文明施工业绩审查必须包括的内容有。A：近三年的安全施工记录 B：安全生产培训制度

C：施工技术人员及特殊工种人员资质情况 D：安全机构及专职安全管理人员配备 E：质量保证体系

10、单项工程综合概算的编制说明主要包括。A：编制依据 B：工程概况 C：编制方法 D：投资分析

E：主要设备和材料数量

11、施工现场必须清洗消毒的有。A：公用饮水器具 B：公用淋浴间 C：食堂炊具 D：食堂餐具 E：公共餐厅

12、在国际工程投标报价中，投标获得成功的基本保证是。A：高水平投标报价班子 B：现场勘察

C：了解生产要素市场行情 D：估算实施项目工程量 E：玻璃幕墙

13、为解决由于市场价格波动引起合同履行的风险问题，《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中引入了适度风险适度调价的制度，亦称之为。A：合理调价制度 B：风险调价制度 C：适度调价制度 D：风险规避制度 E：玻璃幕墙

14、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到__以上。A．50% B．70% C．85% D．100%

15、固体废物处理的基本思想有。A：采取资源化的处理 B：采取回收利用的处理 C：采取无害化的处理 D：采取减量化的处理E：全过程控制固体废物的产生

16、滑坡处治时，应考虑的因素不包括。A：滑坡体的外表地形

B：滑动体的土质及饱水情况 C：滑坡体的构造 D：滑坡区气候条件

E：招标文件规定的其他条件

17、变压器按照用途可分为。A：调压变压器 B：电力变压器 C：电炉变压器 D：仪用互感器 E：单相变压器

18、关于钻孔灌注桩正循环回转法，下列叙述正确的有。

A：它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内

B：泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内

C：泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池 D：钻进与排渣同时连续进行 E：需设置泥浆槽、沉淀池等

19、建设工程勘察标准的级别分为。A：国家标准 B：省市级标准C：地方标准 D：企业标准 E：行业标准

20、某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后个月。A：1 B：3 C：5 D：6 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

21、对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是。A：直角坐标法 B：极坐标法

C：角度前方交会法 D：距离交会法

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

22、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007，关于工程项目质量评定标准，以下说法正确的是。

A：工程项目质量评定为合格时，单位工程质量须全部合格B：工程项目质量评定为优良时，单位工程质量须全部合格，且有50％以上的单位工程优良

C：工程项目质量评定为优良时，单位工程质量须全部合格，且有70％以上的单位工程优良

D：工程项目质量评定为优良时，主要单位工程应为优良

E：工程项目质量评定为优良时，主要单位工程50％以上应为优良

23、项目信息管理的目的是通过为项目建设的增值服务。A：有效的项目信息的收集和储存 B：有效的项目信息的存档和处理 C：有效的项目信息传输的组织和控制 D：有效的项目信息的处理和交流 E：速度比率

24、精装修消防验收，是对等部件的消防验收，是准备房屋建筑

投入使用前的验收。

A：消防设备和干线管网就位并调试B：消防泵房的设备安装调试C：室内自动喷水灭火管网连通 D：火灾报警探测器 E：疏散指示灯

25、下列不属于井下环境保护方面的是。A：矿井通风工作 B：个人劳动卫生保护 C：定时、定点洒水 D：井下清洁工作

E：水平、垂直混合安放

第二篇：2015年下半年海南省一级建造师：项目管理的PMC模式试题

2015年下半年海南省一级建造师：项目管理的PMC模式试

题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、财政部对建筑安装工程概算评审的要求中，对于定额套用、取费和材料价格的评审不包括。

A：审查是否存在高套、错套定额现象

B：审查是否按照有关规定计取企业管理费、规费及税金C：审查材料价格的计取是否正确

D：审查工程量的计算是否存在重复计算现象 E：玻璃幕墙

2、玻璃纤维复合风管适用于。A：洁净空调系统B：酸性环境空调系统 C：防排烟空调系统 D：中压以下空调系统 E：中标通知书

3、应对施工进度计划进行审核。A：业主B：承包人C：项目经理 D：设计单位 E：速度比率

4、交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为。A：均衡价格 B：公允价值 C：公平价格 D：绝对价值 E：玻璃幕墙

5、双方互负债务且种类相同时，一方的债务与对方的债务在对等范围内相互消灭，此时合同权利义务终止的原因是__。A．因履行而终止 B．因解除而终止 C．因抵消而终止 D．因提存而终止

6、具有优良的抗压性能，较其他材料更能经受住外部环境的侵蚀和负荷。不会自燃也不会被烧毁，被称为优良的防火材料和理想的保

冷绝热材料是。A：硬质聚氨酯泡沫塑料B：膨胀珍珠岩C：矿(岩)棉D：泡沫玻璃 E：中标通知书

7、袋装砂井施打后内应经常检查袋中砂的沉缩情况，及时进行补砂。A：3天 B：5天 C：1周 D：10天

E：工程月(周、日)报

8、在将经项目经理审查、企业审定、企业法人代表签发批准的施工组织设计报送业主和工程监理单位。A：宣布中标之后B：工程开工之前 C：工程开工之后

D：工程开工令下达之后 E：安装高度

9、注浆工程是一种重要的岩土治理方法，其成败的关键是。A：确定合理的注浆压力 B：确定合理的注浆量 C：确定合理的注浆浆液 D：确定合理的注浆类型 E：水平、垂直混合安放

10、水利建设市场主体信用等级为CCC的意味着。A：诚信B：守信 C：失信

D：信用一般

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

11、通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用__。A．水泥管 B．硅芯管 C．栅格管 D．钢管

12、尺寸为1．5m×1．0m×0．8m(长×宽×高)的箱体平放在水深为2．8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为nN(水的重度取)。A：20 B：27 C：30 D：42 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

13、某工程公司在C项目承接中共发生业务招待费3万元，该项目完工时共发生项目管理人员工资15万元，行政管理部门发生的水电费共2000元。根据企业会计准则及其相关规定，应计入期间费用的是。A：3万元 B：3．2万元 C：15．2万元 D：18．2万元 E：玻璃幕墙

14、下列说法正确的是。

A：建设工程项目进度控制的技术措施涉及为实现进度可以采用的设计技术B：在施工过程中，应对设计技术与工程进度的关系作分析对比C：在工程进度受阻时，应分析进度目标有无变更的可能性D：选用施工方案时，主要考虑其对进度的影响 E：速度比率

15、跨度为8m、混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到N／m㎡时才能拆除底模。A：28 B：30 C：32 D：34 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

16、负荷试运行人员的基本要求有：培训已完成，各工种人员经考试合格，取得上岗证，达到__，A．三懂四会B．四懂三会C．三懂六会 D．三查四定

17、根据《水利工程质量管理规定》，施工单位必须接受水利工程质量监督单位对其进行监督检查的是。A：施工资质等级B：质量保证体系

C：施工资质等级以及质量保证体系 D：安全生产

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

18、某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作D的自由时差是（）天。A：3 B：2 C：1 D：0

19、工程施工投标过程中，施工方案由投标人的主持制订。A：拟派项目经理

B：分管投标的副总经理 C：技术负责人

D：分管生产的副总经理 E：速度比率

20、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）合同。A：成本加固定费用 B：成本加固定比例费用 C：最大成本加费用 D：成本加奖金

21、采用爆破排淤填石法改良地基时，爆破排淤设计一定要根据堤身设计断面要求设计合理的爆破参数，如包括线药量、单孔药量、、布药孔数、药包间距、布药位置、药包在泥面下埋设深度、爆破施工水位等。A：一次爆破药量 B：堤石抛填宽度 C：一次推进距离 D：堤石抛填标高 E：安装高度

22、建设工程发生质量事故，有关单位应当向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是。A：4h B：12h C：24h D：48h E：保证安全和使用功能的重要检验项目

23、某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应

为。A：90％～92％ B：92％～96％ C：96％～98％ D：98％～100％E：保证安全和使用功能的重要检验项目

24、关于评价施工组织设计，说法正确的是。

A：矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理B：出现有多条关键路线时所获得的工期最短

C：施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施 D：多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则 E：水平、垂直混合安放

25、港口与航道工程施工总承包一级资质企业，企业有职称的工程技术人员不少于人。A：50 B：100 C：150 D：250 E：安装高度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列各项中，属于劳务作业分包范围的是。A：幕墙作业B：混凝土作业 C：脚手架作业 D：电梯作业 E：水暖电作业

2、职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括。A：操作规程

B：程序文件引用的表格 C：管理手册 D：绩效报告 E：监测活动准则

3、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括。A：分析论证进度目标

B：跟踪检查进度计划执行情况 C：确定进度目标 D：编制进度计划 E：采取纠偏措施

4、供汽车行驶的双车道公路是__公路。A．四级B．三级C．二级 D．一级

5、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，水利工程建设项目的行政监督与管理实行负责的原则。A：行业B：分级 C：地方

D：主管部门

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

6、隧道工程质量控制时，施工单位应对等涉及结构安全和使用功能的分部工程及关键项目进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。A：隧道限界

B：衬砌厚度、强度 C：衬砌背后回填 D：监控量测 E：防水

7、跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的。A：50％ B：75％ C：85％ D：100％

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

8、下列合同条件中，不是FIDIC合同条件的最新版本的是（）。A：施工合同条件 B：NEC合同条件

C：EPC交钥匙项目合同条件 D：简明合同格式

9、水利水电工程中，预可行性研究报告经主管部门审批后，即可编报报告。A：项目建议书 B：初步设计 C：可行性研究 D：施工图设计

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

10、焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的。A：余高、凹陷、裂纹、错口 B：余高、错边、凹陷、焊瘤 C：错口、气孔、裂纹、焊瘤 D：余高、焊瘤、夹渣、咬边 E：中标通知书

11、建设工程项目的质量控制需要系统有效地应用和质量控制的基本原理方法通过各参与方的质量责任和职能活动的实施，达到质量目标的实现。A：科学管理 B：质量管理 C：技术措施 D：目标管理 E：速度比率

12、FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是（）A：施工合同条件B：EPC交钥匙项目合同条件

C：永久设备和设计——建造合同条件 D：简明合同格式

13、设计概算审查的方法包括__。A．对比分析法 B．查询核实法C．逐项审查法 D．联合会审法 E．重点审查法

14、下列属于企业A类计量器具的是。A：千分表检具B：塞尺C：压力表 D：兆欧表

E：接地电阻测量仪

15、一般来讲，常用的不确定性分析方法中的盈亏平衡分析只适用于项目的__。A．国民经济评价 B．风险评价 C．财务评价D．概、预算评价

16、动态会计等式是由等会计要素构成的。A：负债 B：收入 C：费用 D：利润 E：资产

17、在施工过程中，导致暂停施工可以进行工期索赔的情况有。A：非施工单位原因，建设单位代表要求暂停施工B：非建设单位原因，施工单位要求暂停施工C：由于建设单位违约，承包方主动暂停施工D：由于施工单位违约，发包方要求暂停施工E：结清单生效日之后到提出合同争议日

18、下列财务比率中，属于企业偿债能力分析指标的是。A：总资产周转率 B：净资产收益率 C：营业增长率 D：流动比率 E：玻璃幕墙

19、利润是企业在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和__。A．其他业务利润B．投资收益(或损失)C．净利润D．补贴收入

20、某建筑企业与甲公司签订了一项总造价为1000万元的建造合同，建设期为2年。第1年实际发生工程成本400万元，双方均履行了合同规定义务，但在第1年年末，由于建筑企业对该项工程的完工进度无法可靠地估计，所以与甲公司只办理了工程价款结算360万元，随后甲公司陷入经济危机而面临破产清算，导致其余款可能无法收回。则关于该合同收入与费用确认的说法，正确的是。A：合同收入确认方法应采用完工百分比法B：1000万元可确认为合同收入C：360万元确认为当年的收入D：1000万元可确认为合同费用E：400万元应确认为当年费用

21、下列各项中，承包人只能得到费用的补偿而不能得到工期补偿的是。A：承包人遇到不利物质条件B：发包人要求承包人提前竣工C：异常恶劣的气候条件 D：不可抗力 E：玻璃幕墙

22、通风与空调工程中的制冷系统在整个建设工程中属于。A：

分项工程 B：单项工程 C：子分部工程 D：单位工程 E：中标通知书

23、模筑是最基本的基础建造方法，对于扩大基础，模筑方法包括。A：测量放线 B：钢筋骨架绑扎 C：模板安装 D：混凝土浇筑E：混凝土养生与拆模

24、冬期混凝土宜优先选用强度等级在__以上的普通硅酸盐水泥。A．42.5 B．37.5 C．32.5 D．39.5

25、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时问限制，体现了知识产权的__特征。

A．具有人身权和财产权的双重性质 B．专有性 C．地域性 D．时间性

第三篇：2017年陕西省一级建造师：项目管理的PMC模式考试题2017年陕西省一级建造师：项目管理的PMC模式考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板施工工艺的说法，正确的是。A：安装竖龙骨时由隔断墙的两端开始排列B：3～5m高度的隔断墙通贯横撑龙骨安装1道

C：安装横撑龙骨时，隔墙骨架高度超过3m时，应设横向龙骨D：，曲面墙体罩面时，罩面板宜纵向铺设

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

2、关于室内地面防水施工质量验收程序的说法，正确的是。A：基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→验收B：基层→防水层→保护层→面层→蓄水试验→验收

C：基层→防水层→蓄水试验→二次蓄水试验→保护层→面层→验收D：基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→二次蓄水试验→验收 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、关于项目工程师的成本管理职责的说法，错误的是（）。A：指定采用新技术降低成本的措施 B：编制总进度计划 C：开具限额领料单

D：编制总的工具及设备使用计划

4、建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合起来。这体现了安全控制的__。A．全面性B．针对性

C．系统交叉性 D．应急性

5、自动排放管道中的凝结水，并防止蒸汽泄漏的阀门是。A：疏水阀 B：减压阀 C：止回阀 D：安全阀 E：中标通知书

6、沥青路面的纵向冷接缝上、下层的缝应错开__以上。A．5cm B．10cm C．15cm D．20cm

7、经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该。A：予以验收B：重新进行验收 C：进行大型灯具牢固性试验记录

D：进行分部、分项工程质量验收记录 E：中标通知书

8、既作为施工成本控制的依据，又是施工成本控制的指导文件的是（）A：工程承包合同 B：施工成本计划 C：进度报告 D：工程变更

9、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空35kV线路的边线之间最小安全操作距离应不小于m。A：6 B：8 C：10 D：12 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

10、建筑防水卷材铺贴应采用。A：搭接法 B：对接法 C：平接法D：综合法

E：水平、垂直混合安放

11、管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用。A：项目组织设计文件 B：项目任务分期表 C：工作任务分工表

D：管理职能分工描述书 E：速度比率

12、有地下水的黄土地段，当降水深度大于6m时，可采用的井点降水方式是。A：深井井点降水 B：井点降水

C：单排井点降水 D：浅井井点降水

E：招标文件规定的其他条件

13、某单位在人口集中地区焚烧废旧橡胶轮胎，所在县人民政府

环保局依《中华人民共和国大气污染防治法》第五十七条文规定，责令其停止焚烧，并处以__罚款。

A．2万元以上 B．2万元以下 C．200元以上 D．200元以下

14、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理．实时差分处理包括位置差分和伪距差分、载波相位差分．其中位置差分和伪距差分能满足定位精度，已广泛应用于导航、水下测量等。A：“米”级 B：“毫米”级 C：“厘米”级 D：误差很大 E：安装高度

15、用于同一爆破网路内的电雷管，电阻值应相同，康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过Ω。A：0．25 B：0．5 C：0．75 D：1．0 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

16、灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知。A：甲 B：乙、丙C：甲、乙、丙

D：甲、乙、丙、丁

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、某公司为了站稳市场，对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析，得到相应的价值系数分别是：V甲=0．5，V乙=0．8，V丙=1．1，V丁=1．5，该公司应重点研究改进的产品是。A：产品甲 B：产品乙 C：产品丙 D：产品丁 E：玻璃幕墙

18、根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003国家标准和管道内物质的一般性能，基本识别色分为类。A：五 B：六 C：七 D：八

E：中标通知书

19、易受杂散电流、静电等外来电影响的起爆方法是。A：电力起爆法 B：导火索起爆法 C：导爆索起爆法 D：导爆管起爆法E：水平、垂直混合安放

20、推土机作业方式通常是由切土、推土、堆卸、空返等四个环节组成，其中影响作业效率的主要是两个环节。A：切土和推土B：推

土和堆卸 C：堆卸和空返 D：切土和空返

E：招标文件规定的其他条件

21、在设有挡土墙或地下排水设施地段，挡土墙、排水设施及防护的施工顺序正确的是。

A：先做好挡土墙、防护，再做排水设施B：先做好挡土墙、排水设施，再做防护C：先做好防护、挡土墙，再做排水设施D：先做好防护、排水设施，再做挡土墙 E：工程月(周、日)报

22、依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日至投标截止时间的期限，最短不得少于天。A：10 B：15 C：20 D：30 E：速度比率

23、水泥一水玻璃是一种常用的注浆浆液，下列不属于水玻璃浆液特点的是。A：凝胶时间短 B：浆液用量少

C：可注性和可控性好 D：结石体强度高

E：水平、垂直混合安放

24、下列进度计划类型中，以时间为纵轴的是。A：横道图B：“S”曲线 C：垂直图 D：斜率图

E：招标文件规定的其他条件

25、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量辆。A：15000~30000 B：25000~55000 C：45000~80000 D：60000~100000 E：招标文件规定的其他条件

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程项目管理的核心任务是项目的目标__。A．比较B．管理 C．控制 D．规划

2、参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的项。A：6 B：7 C：8 D：9 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。A：深基坑工程B：起重吊装

工程 C：脚手架工程 D：高大模板工程 E：拆除、爆破工程

4、__指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

A．单位工程 B．单元工程 C．分部工程

D．重要隐蔽工程

5、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。A：需方收货戳记B：承运单位签发

C：供方向承运单位提出申请 D：货物送达交货地点

6、根据《企业职工伤亡事故分类标准》的规定，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故的是。A：物体打击 B：触电 C：机械伤害 D：辐射伤害 E：火药爆炸

7、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007，单位工程指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。单位工程按的原则进行划分。A：设计 B：施工工艺 C：施工部署D：便于资源供应 E：便于质量管理

8、合同法规定的解决合同纠纷的方式有。A：双方协商B：请第三者调解

C：对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉 D：对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E：对法院判决不服时，可向上一级法院起诉

9、材料消耗定额指标的组成，按其性质、用途和用量大小可分为。A：主要材料 B：次要材料 C：工具性材料 D：零星材料 E：辅助材料

10、趋势分析法通常采用定基指数，其优点是简便、直观。但在采用时应注意的问题有。

A：可以使某些指标在不同规模企业之间进行比较

B：用于对比的不同时期的指标，在计算口径上必须一致

C：剔除偶发项目的影响，使用于分析的数据能反映正常的经营状况 D：可以全面分析各因素对经济指标的影响

E：重点分析某项有显著变化的指标，研究其变动原因以采取对策，

趋利避害

11、根据《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)的规定，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是。A：在收到设计文件后开始编制 B：在签订委托监理合同前编制完成

C：完成后必须经监理单位技术负责人审核批准 D：应由总监理工程师主持编制 E：依据项目审批文件编制

12、在实际应用中，对于经营性方案投资者可根据拟定技术方案的决定拟定技术方案是否应该实施。A：累计盈余资金 B：净现金流量C：投资所承担的风险程度 D：投资的财务状况 E：经济效果评价结论

13、产生应纳税暂时性差异的情形有。A：资产的账面价值＞计税基础 B：资产的账面价值=计税基础 C：资产的账面价值＜计税基础D：负债的账面价值＞计税基础 E：负债的账面价值＜计税基础

14、关于明龙骨吊顶工程，下列说法不正确的有。

A：当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀、饱满B：吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆

C：如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距 D：吊杆的固定点间距600~900mm E：跨度大于10m以上的吊顶，应在主龙骨上每隔10m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固

15、桩基础施工质量检验的主控项目有。A：承载力检验

B：桩身质量应进行检验 C：桩位允许偏差

D：混凝土灌注桩钢筋笼的主筋布置尺寸偏差 E：桩体观感质量

16、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，资格预审是指在对潜在投标人进行的资格审查。A：投标前B：开标期间 C：评标期间 D：合同谈判时

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。

A：企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

B：新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级

C：任何情况下，特种作业操作证均为每3年复审一次

D：依据《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查E：按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算

18、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。A：减少相邻工作之间的时间间隔 B：缩短关键工作的持续时间 C：减少相邻工作之间的时距 D：缩短关键工作的总时差

19、对于弯制的高压弯头，焊口距起弯点的长度应。A：不大于管外径的2倍，且最小不小于100mm B：不小于管外径的2倍，且最小不小于100mm C：不大于管外径的2倍，且最小不小于200mm D：不小于管外径的2倍，且最小不小于200mm E：中标通知书

20、浮运架设钢梁的方法有。A：浮拖法 B：横移浮运 C：纵移浮运

D：半浮运、半横移 E：半浮运、半纵移

21、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式的（）A：成本加固定费用合同 B：成本加固定比例费用合同 C：成本加奖金合同D：最大成本加费用合同

22、无窗槛墙的幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于、高度不低于0．8m的不燃烧实体裙墙。A：0．5h B：0．6h C：0．8h D：1．0h E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

23、建设工程安全生产事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的计划属于。A：综合应急预案 B：现场处置方案 C：专项应急预案 D：现场应急预案 E：速度比率

24、施工总平面图的设计内容包括。A：建筑物、构筑物位置、平面轮廓 B：供水、给水、排水等管线和设施 C：钢筋、木材加工场地